Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе




Скачать 257.44 Kb.
НазваниеУправление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе
страница3/3
Дата публикации23.09.2014
Размер257.44 Kb.
ТипДокументы
urist-edu.ru > Законы > Документы
1   2   3



2. Цена Контракта. Расчеты. Обеспечение исполнения Контракта

2.1. «Цена Контракта» означает цену в размере _________________________________________________________, включая НДС в сумме ___________________________________________, (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»), которая должна быть выплачена «Поставщику» в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту (Приложение).

2.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы на перевозку, доставку и разгрузку Товара в место доставки, указанное в п. 1.2 Контракта, страхование товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата поставленных Товаров производится безналичным путем в российских рублях.

2.4. Заказчик оплачивает 100 (Сто) процентов стоимости поставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара и предоставления товарных накладных, счёта, счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. В случае, если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрано внесение денежных средств, то денежные средства возвращаются Поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту (в том числе гарантийного обязательства) в течение срока, установленного в Контракте, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

2.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.
3. Сроки поставки Товара, гарантийные обязательства.

3.1. Поставка Товаров производится в течение 21 (двадцати одного) дня со дня подписания Контракта.

3.2. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставленного Товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

3.3. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности, а в случае невозможности ремонта, замена поставленного Товара при выходе из строя.

Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара.

В гарантийный период замена бракованного Товара, включая транспортные расходы, осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обеспечивает устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4. Поставщик несет ответственность за все недостатки Товара, которые возникли после передачи его заказчику, если причина их существовала до этой передачи.

3.5. Причина выхода из строя поставленного Товара устанавливается в сервисном центре (экспертиза), осуществляющем гарантийное обслуживание данного Товара по выбору Заказчика.

3.6. Поставщик обязан предоставить Заказчику аналогичное по своим техническим и функциональным характеристикам оборудование на все время ремонта.

3.7. Если после подписания Акта сдачи-приемки Товара при эксплуатации будет выявлено, что Товар не соответствует характеристикам, указанным в приложении к настоящему Контракту, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен либо заменить забракованный Товар, либо внести необходимые изменения, в соответствии с требованиями, указанными в Приложении, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.8. При возникновении разногласий о наступлении гарантийного случая разногласия рассматриваются в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Контракта.

3.9. При отказе в проведении гарантийного обслуживания Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.

3.10. Причинами отказа в проведении гарантийного обслуживания Товара может служить нарушение Заказчиком правил эксплуатации и/или условий хранения Товара.

3.11. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

3.12. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока обнаружены недостатки, гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на замененный.

4. Обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Поставщика:

4.1.1. Поставщик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.

4.1.2. Поставщик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Контракта.

4.1.3. Поставщик обязан поставить Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, а также нести ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.1.4. Поставщик вправе требовать оплату за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке Товара в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик обязуется передать Поставщику необходимую для поставки Товара документацию и информацию, обеспечить, в случае необходимости, доступ Поставщика на объект Заказчика для надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.2. Заказчик обязан производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Контракта.

4.2.3. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Товар

5.1. Требования к качеству Товара

5.1.1. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

5.1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2. Технические характеристики

Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении.

5.3. Безопасность товара

Товар должен иметь знак соответствия стандартам качества принятым в Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности.

5.4. Патентные права

5.4.1. Поставщик передает Заказчику право использования Товара без ограничений.

5.4.2. Поставщик гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любых его частей в Российской Федерации.

5.5. Упаковка

5.5.1. Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована и маркирована.

5.5.2. Защитные свойства упаковки должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Упаковка и корпуса поставляемых Товаров не должны содержать вскрытий, вмятин, порезов. Маркировка должна быть легко читаемой.

5.6. Поставка и документация

5.6.1. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком в сохранности в Место доставки, указанное в п. 1.2 настоящего Контракта, в количестве указанном в Приложении.

5.6.2. Поставка и разгрузка Товара Заказчику должна быть осуществлена в любой день с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по камчатскому времени (за исключением дней общегосударственных праздников).

5.6.3. Поставка и разгрузка Товара до Места доставки включена в Цену Контракта и осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.6.4. Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты предполагаемой поставки Товара Поставщик должен уведомить Заказчика о дате и времени предполагаемой поставки Товара (по телефону или в письменном виде).

5.6.5. Поставщик должен направить Заказчику вместе с Товаром следующую документацию:

оригинал товарной накладной на поставляемый Товар с указанием цен – в 2 (двух) экземплярах;

оригинал Акта сдачи-приемки Товара, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах;

оригинал счета на поставляемый Товар – в 1 (одном) экземпляре;

оригинал счета-фактуры на поставляемый Товар – в 1 (одном) экземпляре.

Вышеуказанные документы должны быть представлены Заказчику в день поставки Товара либо в иные установленные настоящим Контрактом сроки и, в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за просрочку поставки Товара.

5.6.6. Переход к Заказчику права собственности на принятый Товар происходит после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара.

5.7. Страхование

Поставщик по своему усмотрению может за свой счет, без увеличения Цены Контракта, застраховать Товар, поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом, от порчи или повреждения, связанные с его изготовлением, приобретением, перевозкой, хранением и поставкой.

5.8. Процедуры приемки

5.8.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком сразу же по прибытии Товара в Место его доставки.

5.8.2. С целью эффективной организации приемки Товара по количеству, Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара в Место доставки.

5.8.3. Заказчик, в случае выявления несоответствия Товара требованиям настоящего Контракта, вправе потребовать от Поставщика проведения дополнительных мероприятий, необходимых для устранения несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.8.4. Приемка Товара оформляется Актом сдачи-приемки Товара, который подписывается Сторонами.

5.8.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.6.5 настоящего Контракта, обязан возвратить 1 (один) экземпляр подписанного им Акта сдачи-приемки Товара Поставщику или направить Поставщику отказ от приемки Товара с изложением причин отказа, выявленных недостатков и сроков их устранений.

6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной сто семидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Заказчик вправе взыскивать неустойку с Поставщика путем удержания суммы неустойки из платежа Поставщику, предусмотренного разделом 2 настоящего Контракта. В этом случае, к Акту сдачи-приемки Товара, в соответствии с которыми должен осуществляться платеж, оформляется Приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки, а также сумма платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки. Данное Приложение подписывается вместе с Актом сдачи-приемки Товара и оплата осуществляется с учетом суммы неустойки.

6.5. Уплата и/или удержание неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного Товара, а также за предоставление Товара, обремененного правами третьих лиц. В этом случае Поставщик обязан безвозмездно заменить такой Товар.

7. Расторжение Контракта.

7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8. Порядок урегулирования споров и обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. В случае возникновения споров, противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны стремятся урегулировать противоречия, претензии и разногласия в добровольном порядке.

8.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Срок действия контракта.

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

10. Заключительные положения.

10.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (часть прав) и обязательства (часть обязательств) по Контракту третьим лицам за исключением случаев Федеральными законами.

10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, Поставщик не вправе публиковать информацию, касающуюся Контракта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Поставщиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю

(УФК по Камчатскому краю)

Адрес: 683003

г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, д. 89.

Тел. (415-2) 419-827 (бух.);

(415-2) 419-875 (отдел гос. закупок)

Факс (415-2) 468-140, 419-856

e-mail: ufk38@kazna.kamchatka.ru

р/с 40105810200000000001

л/с 03381253440

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, БИК 043002001

ИНН/КПП 4101120541/410101001

_____________ /______________/
М.П.

Поставщик:


_____________ /______________/
М.П.

Приложение


к контракту № УФК-2014-ЭА-02
Наименование товара, его характеристики


№ п/п

Наименование товара, его характеристики

Количество

Цена

Сумма

(руб.)

(руб.)

1













ИТОГО:




В том числе НДС* (18 %):




*) Если поставщик по государственному контракту имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается».

Заказчик:
_________________/___________/

М.П.

Поставщик:
________________/____________/

М.П.
1   2   3

Похожие:

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconУправление федеральной службы государственной регистрации, кадастра...
По Камчатскому краю (далее Заказчик) настоящим приглашает к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на...

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconДокументация об электронном аукционе
Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconДокументация об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) №66
Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об электронном аукционе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной...

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconСведения егрп владивосток
Управление Федерального Казначейства по Приморскому краю (Управление Росреестра по Приморскому краю)

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconИзвещение кассир
Управление Федерального Казначейства по Приморскому краю (Управление Росреестра по Приморскому краю)

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconАналитическая записка о работе с обращениями граждан в Управлении...
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (далее – Управление) расценивает...

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconДокументация об аукционе в электронной форме (электронном аукционе)...
Ой форме (электронном аукционе) (далее – электронный аукцион) любые юридические лица независимо от их организационно-правовых форм,...

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconУправление федерального казначейства по орловской области документация об
«Строительство административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г. Орле»

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconОткрытого конкурса
Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской...

Управление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе iconФедеральное казначейство управление федерального казначейства по иркутской области
Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) разъясняет порядок отнесения платежей получателей...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Юриспруденция



При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
urist-edu.ru
..На главную