Управление федерального казначейства по орловской области документация об




НазваниеУправление федерального казначейства по орловской области документация об
страница22/23
Дата публикации07.11.2014
Размер3.04 Mb.
ТипДокументы
urist-edu.ru > Законы > Документы
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

5. Работы

5.1. Выполнение Работ

5.1.1. Подрядчик должен выполнять Работы на условиях настоящего Контракта в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2. Подрядчик должен завершить выполнение Работ по настоящему Контракту в срок по 15 июня 2013 года включительно.

5.1.3. Подрядчик должен обеспечить сдачу Приемочной комиссии результатов выполненных Работ в срок по 30 июня 2013 года включительно.

5.2. Обеспечение Объекта оборудованием и материалами
5.2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно обеспечить Объект строительными материалами, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии со спецификациями, предусмотренными Проектом в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данное строительство.

5.2.2. Все закупаемые для строительства Объекта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы (далее - сертификаты), удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть предоставлены Государственному заказчику за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с учетом применения этих материалов и оборудования.

5.2.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации условий Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.3. Распределение рисков при выполнении Работ

5.3.1. До сдачи результатов выполнения Работ в установленном порядке Приемочной комиссии Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.3.2. Риск случайной гибели или повреждения Работ переходит на Государственного заказчика только после подписания Приемочной комиссией в установленном порядке Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Подрядчиком должно быть обеспечено завершение приемки Государственной приемочной комиссией законченного строительством Объекта в срок по 30 июня 2013 года включительно.
5.4. Охранные мероприятия

5.4.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность мест выполнения Работ, а также бытовых помещений. В указанных целях Подрядчик, по согласованию с органами пожарного надзора, должен оснастить места выполнения Работ достаточным количеством средств пожаротушения в соответствии с Проектом, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

5.4.2. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники, а также результатов выполнения Работ и временных сооружений до сдачи Объекта Приемочной комиссии в установленном порядке.

5.5. Страхование Объекта

5.5.1. В целях обеспечения дополнительных гарантий Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта должен заключить на период выполнения Работ Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ на Объекте на весь период проведения работ на сумму не ниже цены Контракта.

5.5.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения указанного в пункте 5.5.1 настоящего Контракта Договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности должен представить в адрес Государственного заказчика заверенную копию указанного Договора.

5.5.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5.6. Производство и приемка Работ
5.6.1. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается после передачи Подрядчику строительной площадки в соответствии с актом приемки-передачи строительной площадки, рабочей документации, необходимой для начала работ.

5.6.2. Государственный заказчик на основании документов, представленных Подрядчиком, оформляет акты о приемке выполненных работ, контролирует выполнение работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Государственный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

5.6.3. Подрядчик организует производство работ на Объекте в соответствии со сроками ввода Объекта в эксплуатацию и Календарным графиком производства работ по настоящему Контракту. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке и примыкающей к ней уличной полосе, вывозит строительный мусор с площадки в период строительства.

5.6.4. Государственный заказчик вправе вносить изменения в объемы работ без изменения стоимости Контракта.

Для внесения изменений в выполненные Работы или для замены установленного оборудования Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Государственному заказчику.

5.6.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, правильность наложения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.6.6. По окончании строительства Подрядчик передает Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

5.6.7. Временные присоединения и отсоединения коммуникаций на строительной площадке к вновь построенным объектам и в точках подключения на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. Постоянные подсоединения коммуникаций выполняются Подрядчиком в точках подключения, указанных в Проекте и в соответствии с техническими условиями.

5.6.8. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

5.6.9. В случае выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Государственного заказчика и составить соответствующий акт. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или Поставщику оборудования являются обязанностью Подрядчика.

Подрядчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования Подрядчик обязан в срок, согласованный с Государственным заказчиком, устранить или заменить оборудование.

5.6.10. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Государственного заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Государственного заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6.11. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), в котором отражается ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства). Государственный заказчик ежемесячно проверяет и заверяет записи Подрядчика в журнале производства работ. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным Заказчиком.

5.6.12. Государственный заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Вопросы технического характера, возникающие в ходе производства работ и требующие дополнительного согласования в контрольно-надзорных органах г. Орла решаются Государственным заказчиком совместно с Подрядчиком.

5.6.13. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Государственным заказчиком. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Подрядчиком Актов промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (систем), Актов освидетельствования скрытых работ, Актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Приемка оборудования, смонтированного на Объекте, подтверждается подписанием Государственного заказчика и Подрядчика Актов об индивидуальном испытании смонтированного оборудования.

5.6.14. Приемка оборудования и систем, проверка качества выполненных Работ и использованных материалов производится Подрядчиком в присутствии Государственного заказчика.

5.6.15. Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о времени проведения приемки, предусмотренной пунктом 5.6.14 настоящего Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала испытаний.

5.6.16. После проведения приемки и при отсутствии у Государственного заказчика замечаний по качеству материалов, оборудования и качеству выполнения Работ Стороны составляют и подписывают соответствующий акт (Акт освидетельствования скрытых работ, Акт промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (систем), Акт об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, Акт о недостатках), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования, качества выполненных Работ, качества материалов характеристикам, указанным в технической документации, а также требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.

5.6.17. В случае отсутствия на процедуре приемки надлежащим образом уведомленного Государственного заказчика Подрядчик производит проверку (испытание) в назначенный день и время и представляет подписанный со своей стороны Акт проверки (испытания) Государственному заказчику в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения проверки (испытания).

5.6.18. Если качество испытываемого оборудования и материалов, используемых при выполнении Работ, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в Проекте, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование такого оборудования и таких материалов не допускается.

5.6.19. Отсутствие при испытаниях Государственного заказчика, а также проведение Подрядчиком самостоятельной проверки (испытаний) в соответствии с пунктом 5.6.5 настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов и оборудования.

5.6.20. Ежемесячная сдача выполненных Подрядчиком Работ и приемка их Государственным заказчиком оформляется Актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100 подписанными Сторонами. При этом:

-в обязательном порядке заполняются все графы форм;

-указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер Контракта (дополнительного соглашения) и объект строительства, по которому ведется оплата;

-расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих Работы.

5.6.21. Подрядчик ежемесячно до 23-го числа отчетного месяца, а в декабре не позднее 15 декабря, представляет Государственному заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (в 5 (пяти) экземплярах), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (в 5 (пяти) экземплярах). Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, не укомплектованные на момент передачи Государственному заказчику необходимыми документами (исполнительными схемами, актами на скрытые работы, схемами инженерных коммуникаций, сертификатами, расчетами и т.д.), считаются не предъявленными.

5.6.22. При наличии оборудования в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обязан представить товарные накладные со сформированной стоимостью каждой единицы оборудования.

5.6.23. Государственный заказчик осуществляет проверку предъявленных к приемке Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на предмет:

а) соответствия предъявленных объемов выполненных Работ фактически выполненным объемам Работ;

б) правильности применения единичных расценок в соответствии с Проектом и индексов пересчета в соответствии с Приложением № 2 «Расшифровка стоимости объекта»;

в) соответствия материалов, оборудования, прочих работ и затрат в соответствии с Проектом и Приложением № 2 «Расшифровка стоимости объекта».

5.6.24. При наличии замечаний к предоставленным Подрядчиком Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Государственный заказчик возвращает их вместе со Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчику с приложением мотивированного отказа для доработки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

5.6.25. Исправленные Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 должны быть возвращены Подрядчиком Государственному заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения (вместе с первоначальным вариантом).
5.7. Приемка законченного строительством объекта и сдача в эксплуатацию
5.7.1. Приемку законченного строительством Объекта осуществляет Государственный заказчик с участием Подрядчика в соответствии с действующим порядком приемки на дату подписания акта приемки Объекта после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

5.7.2. Приемку Объекта Государственный Заказчик производит в течение двух недель от даты указанной в письменном извещении Подрядчика о готовности Объекта к приемке. Срок приемки объекта продлевается при наличии существенных замечаний и недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации Объекта, выявленных комиссией, на срок, согласованный Сторонами, устранения Подрядчиком замечаний и недостатков. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, Государственный Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

5.7.3. Подрядчик передает Государственному заказчику два экземпляра исполнительной документации за пять дней до начала приемки законченного строительством Объекта.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийные обязательства Подрядчика (далее – Гарантия) распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, а также на оборудование и материалы, предоставленные Подрядчиком на условиях настоящего Контракта.

6.2. Гарантия действительна в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Государственной приемочной комиссией в установленном порядке Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сроки, указанные в пункте 5.3.2 настоящего Контракта. Гарантия также действительна в период со дня подписания последних предусмотренных настоящим Контрактом Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по дату подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

6.3. Подрядчик гарантирует достижение и сохранение Объектом указанных в Проектной документации технико-экономических показателей, а также возможность эксплуатации Объекта в течение всего Гарантийного срока, указанного в пункте 6.2 настоящего Контракта, а также несет ответственность за отступление от данных показателей в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.4. Если в Гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты, обнаруженные в Гарантийный срок, оформляются Актом о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок. Для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок, в срок, указанный в пункте 6.4 настоящего Контракта, Государственный заказчик составляет односторонний Акт о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок. При этом сроки устранения недостатков устанавливаются Государственным заказчиком.

6.6. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

6.7. В случае отказа в устранении дефектов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Государственного заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Государственного заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в пункте 19 настоящего Контракта.
7. Оплата.
7.1. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы и по мере поступления на счет Государственного заказчика средств федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с расшифровкой стоимости Объекта (Приложение № 2 к Контракту) и Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту).

7.2. Авансирование работ не предусмотрено.

7.3. Расчеты (платежи) за фактически выполненные Работы производятся на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-№ 3) и счета Подрядчика, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации в 1(одном) экземпляре. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-№ 3).

7.4. Расчет стоимости выполненных Работ производится Подрядчиком с применением индексов пересчета сметной стоимости, примененных для перехода от базовых цен 2001 года в текущие цены и коэффициента снижения сметной стоимости Работ по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с приложением № 2 «Расшифровка стоимости строительства» к настоящему Контракту.

7.5. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком Работы производится

Государственным заказчиком не позднее 5 дней после полного ввода Объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию (установленной формы), оформленного в установленном порядке, и предоставление Государственному Заказчику справки по расчетам за коммунальные услуги.

7.6. Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком возникшие прочие затраты (технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям, технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, врезка в сети газоснабжения, ввод объектов в эксплуатацию (в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета), разбивку основных осей здания, согласование ПСД, техусловия, восстановительная стоимость от сноса зеленых насаждений, строительный контроль за газификацией и телефонизацией) и производит оплату прочих затрат. Стоимость вышеперечисленных затрат не может изменяться по результатам снижения цены при проведении открытого аукциона в электронной форме.

7.7. Оплата за усиленную охрану производится при условии заключения договора на оказание услуг.

7.8. Лимит средств, предусмотренный на непредвиденные Работы и затраты, расходуется в период выполнения работ по согласованию с Государственным заказчиком. Непредвиденные расходы оплачиваются за фактически выполненные объемы и входят в цену настоящего Контракта.

7.9. Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленным нормам (Приложение № 2 к Контракту).

7.10. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

7.11. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Государственного заказчика.

7.12. Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:

р/с _____________, к/с ____________, БИК _____________,

ИНН ___________, КПП _________________.

8. Контроль и надзор за выполнением Контракта

8.1. Контроль и надзор за выполнением Работ
8.1.1. Осуществление авторского надзора за выполнением Работ на Объекте возложено на Проектировщика.

8.1.2. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения согласно Календарному графику

выполнения работ, подготовленному Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, качеством применяемых оборудования и материалов возложено на Государственного заказчика.

8.1.3. Государственный заказчик и Проектировщик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода исполнения настоящего Контракта.
8.2. Общий журнал Работ

8.2.1. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком ведет записи по выполняемым Подрядчиком работам в Общем журнале работ (Приложение № 5) в установленном порядке, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и Подрядчика. Государственный заказчик и Проектировщик проверяют и своими подписями подтверждают записи в Общем журнале Работ.

8.2.2. Если Государственный заказчик и/или Проектировщик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов и оборудования и/или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в Общем журнале Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока обязан устранить указанные замечания. Об устранении указанных недостатков составляется Акт об устранении недостатков, который подписывается Представителем Государственного заказчика и/или Проектировщика, предъявившим замечания об указанных недостатках, и представителем Подрядчика, осуществляющим выполнение Работ.

8.2.3. В случае если Государственным заказчиком и/или Проектировщиком в Общий журнал Работ внесены замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика и/или Проектировщика.

8.2.4. При осуществлении контроля за выполнением Работ, Государственный заказчик и Проектировщик не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Использование контрактной документации и информации

9.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Государственным заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

9.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик обязуется строго соблюдать конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой и другой информации, относящейся к исполнению настоящего Контракта, и принимать все необходимые меры по предотвращению разглашения имеющихся сведений.

9.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая информацию Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании срока действия настоящего Контракта получающая информацию Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1) которая на момент получения является общедоступной;

(2) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае сомнений, относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик должен незамедлительно обратиться к Государственному заказчику за разъяснениями.

9.5. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать документы или информацию, полученные от Государственного заказчика в ходе исполнения настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения настоящего Контракта.

10. Непреодолимая сила

10.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой-либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Государственного заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик должен незамедлительно направить Государственному заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Государственного заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3. Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

10.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

10.5. Стороны не несут ответственности в виде выплаты неустоек, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнение обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

11. Внесение изменений и расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Платежи при расторжении
12.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Государственным заказчиком и оплате Подрядчику, на условиях и по цене согласно приложению № 2 «Расшифровка стоимости объекта» к настоящему Контракту, подлежат Работы, фактически выполненные Подрядчиком надлежащим образом, но не оплаченные Заказчиком на дату расторжения настоящего Контракта.

12.2. Государственный заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.
13. Обеспечение выполнения условий Контракта

13.1. При подписании настоящего Контракта со своей стороны Подрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение надлежащего выполнения условий Контракта (далее – Гарантия выполнения Контракта). В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Государственному заказчику оригинал Гарантии выполнения Контракта, идентичный направленному в форме электронного документа, на бумажном носителе.

13.2. Гарантия выполнения Контракта должна быть выражена в Российских рублях и представлена Государственному заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по выбору Подрядчика в сумме 63136095 (шестьдесят три миллиона сто тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.

13.3. При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением настоящего Контракта, Государственный заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Подрядчиком в качестве Гарантии выполнения Контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

13.4. Гарантия выполнения Контракта, предусмотренная пунктом 13.2, возвращается Подрядчику после завершения срока выполнения Работ по настоящему Контракту, но не ранее 30 июня 2013 года, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика.

13.5. При внесении денежных средств в качестве Гарантии выполнения Контракта либо ее части, подлежащей возврату Подрядчику в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Контракта, в письменном требовании Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств.

14. Неустойки

14.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 5 (пять) действующих на день уплаты неустойки ставок рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, без какого-либо ущерба любым другим правам Государственного заказчика, на счет Государственного заказчика, указанный в соответствующем требовании о выплате неустойки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

14.2. В случае применения административными органами имущественных санкций к Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Государственному заказчику штрафных санкций, Подрядчик осуществляет за свой счет оплату указанных штрафных санкций.

14.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

14.4. В случае взыскания с Подрядчика неустойки Государственным заказчиком выставляется требование о выплате неустойки, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки, и сроки перечисления неустойки.

14.5. Если сумма неустойки, подлежащая оплате Подрядчиком, достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Государственный заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.

14.6. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1-14.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15. Официальный язык

15.1. Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

16. Разрешение споров

16.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

16.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе согласительной комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается согласительной комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора.

17. Применимое право

17.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

18. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

18.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

19. Уведомления

19.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Орловской области, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 38

Тел.: 8(4862) 55-25-96

Факс: 8(4862) 55-59-55

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

_______________________________________________

Тел.: ___________________.

Факс: ___________________.

19.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

19.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Государственным заказчиком или Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Государственного заказчика и Подрядчика.

От Государственного заказчика: _______________________________________

От Подрядчика: _____________________________

20. Налоги и пошлины

20.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, в том числе платежи, предусмотренные настоящим Контрактом.

21. Перечень приложений

21.1. Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

  1. Календарный график производства работ – приложение № 1;

  2. Расшифровка стоимости объекта – приложение № 2;

  3. Техническое задание - приложение № 3;

  4. Общий журнал работ – приложение № 4.

21.2. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, за исключением положений настоящего Контракта и Приложений, касающихся сроков выполнения Работ по настоящему Контракту, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

21.3. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта и касающихся сроков выполнения Работ по настоящему Контракту, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в настоящем Контракте.

22. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Государственный заказчик:

Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


От Государственного заказчика

Должность
[Ф.И.О. представителя] __________________________

М.П.
От Подрядчика

Должность
[Ф.И.О. представителя] __________________________

М.П.




Раздел 1.

Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность,
участок работы

Дата начала
работ на
строительстве
объекта

Отметка о получении
разрешения на право
производства работ
или о прохождении
аттестации

Дата оконча-
ния работ на
строительст-
ве объекта

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Похожие:

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconФедеральное казначейство управление федерального казначейства по иркутской области
Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – Управление) разъясняет порядок отнесения платежей получателей...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconУправление федерального казначейства по камчатскому краю документация об электронном аукционе
«Приобретение сотовых телефонов для нужд Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю»

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconОб отделе расходов Управления Федерального казначейства
Отдел расходов Управления Федерального казначейства по Белгородской области (далее по тексту отдел) является структурным подразделением...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconТерриториального планирования орловской области
Федерации, Градостроительного кодекса Орловской области от 16 мая 2007 года n 674-оз, в соответствии с Законом Орловской области...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconОб утверждении положения об управлении записи актов гражданского состояния орловской области
В целях реализации указа Губернатора Орловской области от 14 ноября 2011 года n 393 "О внесении изменений в некоторые нормативные...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconК регламенту удостоверяющего центра федерального казначейства
Николаевны, действующего на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по Томской области, утвержденного приказом...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconРоссийская федерация орловский областной совет народных депутатов постановление
О законе Орловской области "О внесении изменений в Закон Орловской области "Об областной целевой программе Орловской области "Социальное...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconПамятка по соблюдению норм антикоррупционного поведения государственных...
Управления Федерального казначейства по г. Севастополю (далее – Управление), предусмотренные законодательством Российской Федерации...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconВ статье рассматриваются вопросы мотивации, их материальная и моральная составляющие
Казначейства России включают в себя центральный аппарат, 84 Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации...

Управление федерального казначейства по орловской области документация об iconСистемы
Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Юриспруденция



При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
urist-edu.ru
..На главную